Договор на выполнение работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей (примерная форма)

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 355
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 525

Одним из самых распространенных видов контрактов в гражданско-правовом обороте является договор подряда на выполнение строительных работ. При его заключении необходимо руководствоваться положениями ГК РФ и другими действующими законодательными актами. Рассмотрим основные положения, на которые следует обратить внимание при выборе подходящего образца. Согласно пункту 1 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации ГК РФ , договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям. Существенными являются положения о предмете, требования, которые названы в законе или в иных правовых актах как существенные либо необходимые, а также все положения, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте. В комментариях к Гражданскому кодексу Российской Федерации использованы материалы к.

Выполнить весь комплекс работ по прокладке сетей водопровода и канализации своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. В ходе оказания услуг соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности строительных работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности, а также осуществить уборку территории после выполнения работ. Обеспечить производство работ в полном соответствии с техническими условиями и строительными нормами и правилами. Обеспечить высокое качество производства работ в соответствии с рабочей документацией и действующими нормами, а также контроль за качеством поставленных для производства работ материалов, подтверждаемым заводскими сертификатами или паспортами соответствия уполномоченных органов в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.

Договор на выполнение строительных работ водопровода

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. Внутренний водопровод и канализация зданий" Актуализированная редакция СНиП 2. Договор подряда на прокладку сетей водопровода и канализации в новостроящемся доме. Все необходимые для прокладки водопроводных и канализационных сетей материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия и технику предоставляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует соответствие поставляемых материалов, оборудования проекту прокладки водопровода и канализации, стандартам и техническим условиям, а также предоставляет Заказчику сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. В рамках настоящего договора выполняемая Подрядчиком работа включает в себя следующие этапы:. Сбор исходных данных для проектирования систем водопровода и канализации изучение архитектурных чертежей, схем расстановки санитарно-технических приборов, вспомогательных источников водоснабжения объекта, установление перечня путей отвода сточных вод и др.

Первичный осмотр объекта, в том числе определение экономически обоснованного места размещения ВЗУ водозаборного узла , источника воды, систем диспетчеризации и автоматизации водоснабжения, зон санитарной охраны. Разработка проекта прокладки сетей водопровода и канализации с учетом пожеланий Заказчика и особенностей объекта. Подготовка и согласование необходимых документов с контролирующими органами.

Монтаж систем водоснабжения и канализации доставка на объект заказчика оборудования для монтажа, выполнение земляных работ, прокладка водопроводных и канализационных сетей, установка точек водоснабжения, подключение сантехнического оборудования.

Работы в соответствии с условиями настоящего договора выполняются в соответствии со сметой и на основании рабочей документации, полученными Подрядчиком от Заказчика по акту приема-передачи. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой подписания настоящего договора. Работы должны быть завершены в срок до [ число, месяц, год ].

Работы считаются выполненными после подписания Сторонами акта выполненных работ. Своими силами и средствами выполнить работы в объеме согласно смете качественно и в срок, установленный пунктом 2. Проводить все работы по прокладке сетей водопровода и канализации строго в соответствии с действующими строительными нормами и правилами СНиП. Не позднее чем за [ значение ] дней после окончания скрытых работ оповестить Заказчика о проведении промежуточной приемки выполненных работ.

В течение [ срок ] дней с момента завершения работ уведомить Заказчика о готовности объекта к сдаче. При подписании акта выполненных работ передать Заказчику схемы скрытых работ и иную документацию на установленные системы.

Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы или иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока. Обеспечивать меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба объекту. Произвести оплату выполненных работ в порядке и сроки, установленные настоящим договором. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу ее результат , а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц субподрядчиков. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно, свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, требовать увеличения установленной цены. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Цена договора включает в себя стоимость работ по прокладке трубопроводов на объекте и компенсацию издержек Подрядчика. Если объемы работ или стоимость материалов в ходе выполнения работ по прокладке трубопровода превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении стоимости работ.

Оплата работ Заказчиком производится в соответствии с утвержденным Графиком производства и финансирования работ на основании актов выполненных работ форма КС-2 и справок о стоимости выполненных работ форма КС Заказчик оплачивает выполненные работы не позднее [ срок ] дней с момента выставления счета Подрядчиком. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение [ срок ] дней с момента выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору и подписания акта выполненных работ.

Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего договора и требованиям, предъявляемым действующим законодательством. Претензии по качеству выполненных работ могут быть предъявлены Подрядчику в течение гарантийного срока, который равен [ срок ] с даты подписания акта выполненных работ. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и обязательных СНиП. Риск случайной гибели или повреждения материалов, указанных в п. Подрядчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если он докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, таких, как: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, забастовка, запреты правительства, и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые Подрядчик не мог ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.

Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Подрядчик должен незамедлительно известить об этом в письменной форме Заказчика. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и об их влиянии на способность исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, а также предполагаемый срок его исполнения.

Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность действия должны быть подтверждены компетентным органом или организацией. В вышеуказанных случаях срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В случае, если такие обстоятельства продолжают действовать более [ значение ] месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от договора. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

В случае недостижения согласия между Сторонами спор будет рассматриваться в [ указать наименование арбитражного суда ] в соответствии с законодательством РФ. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации.

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон. Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе. Примерная форма договора подряда на прокладку сетей водопровода и канализации в строящемся доме. Вход Регистрация.

Введите адрес электронной почты:. Введите пароль:. Запомнить Забыли пароль.

Договор подряда на прокладку сетей водопровода и канализации в строящемся доме

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. Внутренний водопровод и канализация зданий" Актуализированная редакция СНиП 2. Договор подряда на прокладку сетей водопровода и канализации в новостроящемся доме. Все необходимые для прокладки водопроводных и канализационных сетей материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия и технику предоставляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует соответствие поставляемых материалов, оборудования проекту прокладки водопровода и канализации, стандартам и техническим условиям, а также предоставляет Заказчику сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

Договор на выполнение работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей (примерная форма)

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word в режиме разметки страниц , где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку. Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате. Примерная форма. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его приёмки Заказчиком несёт Подрядчик. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору в установленный договором срок и сдать результаты выполненных работ в эксплуатацию в порядке, установленном законами, техническими условиями и настоящим Договором. Материально-техническое обеспечение в том числе механизация работ выполнения работ возлагается на Подрядчика и производится за счёт Подрядчика.

Плащевка бывает чрезвычайно ласковой, и ежели ушко толстое, ткань разъезжается. Из опыта скажу что приставы сами могу удерживать меньший процент зар.

Фонд до сих пор не выполнил своих обязательств, куда мне обращаться. Уже такое состояние тянется третий месяц. Помимо доходов от депутатской деятельности народные избранники указывают в декларациях иные источники получения прибыли. Отразите деньги за жилищно-коммунальные услуги на счете 90 "Продажи". Какими документами можно подтвердить доход. Может ли быть чтоб приставы списали деньги с карты и баланс ушел в минус. Происходит совмещение 0,5 ставки преподавателя и 0,5 ставки заведующего отделением.

Получать выписку можно подав заявление лично или через представителя в: отделение Росреестра, многофункциональный центр, на сайте Росреестра, через портал госуслуг, на сайтах посредников, через сервис Сбербанк-онлайн.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Санация водостока стеклопластиковым рукавом стоимость - Ремонт водопровода - Санация водопровода

Однако сегодня уже не применяется такая характеристика стажа, как непрерывность, есть только страховые периоды. Организует и осуществляет обеспечение и контроль защиты информации ограниченного доступа, персональных данных, инсайдерской и иной информации, защищаемой в соответствии с законодательством Российской Федераций, нормативными и иными актами Банка России. Документы для возмещения из бюджета. При этом исходят из оценки общего состояния организма и анализируют его данные (клинические, функциональные, профессиональные, бытовые, психологические).

В регионах, как правило, расценки ниже, чем в столичных центрах. Проще говоря, Вы страхуете свою ответственность только под управлением этого застрахованного автомобиля.

Если предприятие является акционерным обществом, то есть строгие ограничения по использованию чистой прибыли. Напоминаем, если Вы не уверены, что сможете самостоятельно проверить квартиру или у вас нет времени этим заниматься, советую обратиться за услугой.

Всего в структуре Центрального банка России работает около 70 тыс. Это экономит время родителей и позволяет контролировать номер заявления в текущем порядке. Молодыми специалистами для целей настоящего Закона признаются выпускники учреждений образования, получившие профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование в дневной форме обучения за счет средств республиканского и местного бюджетов и направленные на работу (службу) по распределению.

Документы для получения номера на маленького ребенка. Если вдруг вы нашли ошибку, либо хотите дополнить или удалить информацию, напишите нам через форму обратной связи.

На получение дотаций от государства могут претендовать : Граждане, длительно проживающие на одной площади и имеющие постоянную регистрацию. Шаг 6: Тема (обязательное поле)- Основной вопрос, на который Вы хотите получить ответ.

Стоимость водоотведения считают путем умножения общего объема потраченного ресурса на тариф, величину которого вы также можете узнать у коммунальщиков. Когда заемщик решает воспользоваться заемными средствами в различных жизненных ситуациях, кредитные обязательства выглядят вполне выполнимыми. Шаблон коммерческого предложения на поставку товара зарубежным партнерам должен быть составлен на английском языке.

Бюро иногда отказывает заявителям в их просьбе подготовить бумагу. Обычно исправления делают в той организации, где были допущены ошибки.

Комиссию составляют отделы юридический, хозяйственный, финансовый и аудиторский. Цель деятельности организации - получение прибыли. Здесь вы можете узнать режим работы любого офиса Сбербанка: время работы, время перерыва по рабочим и выходным дням. Было установлено, что неисправность произошла по вине покупателя.

И получаем итоговый размер государственной пошлины. Если перейти в раздел Госуслуг, можно получить такие сведения: Упрощенные процедуры получения онлайн-справок и записи на прием позволяют избежать очередей, а также оптимизировано использовать рабочее время сотрудников. Поэтому желание понять, как написать аналитическую справку (образец), знакомо всем специалистам. Рассмотрим основания для выписки без согласия выписываемых лиц.

Переписать если и внести дополнения, так это получится что я предъявляю это к администрации, что не верно.

Автором проведена серьезная работа по определению функций обратной связи или контроля при обучении иностранному языку обучающихся. На предприятии трудоустроено 3 работника с заработной платой 6 000 рублей в месяц. В остальных регионах эта ситуация никак не решена, поскольку нет определения самого термина, а значит, и наказать за порчу газона будет сложно.

Возможность бесплатного проезда следует уточнять на вокзалах. Чем темнее синий цвет на карте, тем глубже дно в водоеме. Фактическая цена выкупа одной акции составила 1200 руб.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Заключение прямых договоров по решению общего собрания
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 5
  1. Наталия

    265 и оно сработает.

  2. Марфа

    Почему-то мне не хочется больше Орла и решки.

  3. eftaismil

    Стоянку техники постигла та же судьба.

  4. Клеопатра

    Какое заявление там собираются подавать жильцы дома?

  5. liproxi1975

    Я с тобой согласен.

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных